2.3乙方采用的主要技术标准是国家及地方颁布现行有关工程建设勘察、设计规范和规章。参考依据设计规范主要有：

　　3.3工程内容及规模：配电房0.4kV并网点至光伏逆变器部分及屋顶光伏设备的配电工程设计，出具所有电气施工图及相关管路走向、土建相关节点做法及配电房内相关配置与土建预埋做法，满足供电部门合格验收标准。

　　发包方接收承包方资料、文件时，应与承包方签署接收单。发包方要求设计图纸超出4份，增加勘察文件份数时，承包方另收工本费。设计文件交付时间：商务合同签订生效后10个工作日。

　　5.1经双方商定，综合设计费用为设计费按光伏备案发电容量XXX元/W计费，本项目总容量共计约1.88MW，设计费合计人民币¥XXXXXXX元，大写金额为：XXXXXXXXX元整（实际费用依最终备案装机容量为准而变化）。

　　5.2本合同设计费金额为含税价格不因国家税率变化而变化，若在本合同履行期间遇国家税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

　　6.2付费方式：合同签订后5日内，发包人支付设计总额的50%的费用，计人民币¥XXXXXXX元，大写：XXXXXXX元。

　　6.2第二次付费：合同签订后设计审核、竣工图纸交接通过后5日内，支付设计总额的50%的费用，计人民币¥XXXXXXX元，大写：XXXXXX。并提供合同全额增值税3%的发票。

　　7.1.1发包方按照本合同第四条约定的内容，在约定的时间内向承包方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。发包方不可以要求承包方违反国家相关标准做设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内的，承包方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延。超过规定期限15天以上的，承包方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　7.1.2发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另签订合同)、重新明确有关条款外，发包方应按承包方所耗工作量向承包方支付返工费。在未签订合同前发包方已同意，承包方为发包方所做的各项设计工作，发包方应另行支付相应设计费。

　　7.1.3发包方要求承包方比合同约定时间提前交付设计文件时，需征得承包方书面同意，不得严重背离合理设计周期，且发包方应支付赶工费。

　　7.1.4发包方应为承包方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备和安全保障，并配合承包方进行工作现场的协调。

　　7.1.5发包方应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。发包方负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包方原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和(或)设计周期延长时，由发包方承担由此增加的设计费用和(或)延长的设计周期。

　　7.1.6发包方应当负责工程设计的所有外部关系的协调(包括但不限于当地政府主管部门等),为设计人履行合同提供必要的外部条件。

　　7.1.7非设计人原因，致使工程设计文件审查没有办法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包方承担，设计工期顺延。

　　7.2.1承包方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准做设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包方交付设计文件(出现8.1.1、8.1.2、8.1.4、8.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外);并对提交的设计文件的质量负责。

　　7.2.2承包方交付设计文件后，须按国家相关规定向有关上级申报进行设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

　　8.1.1合同履行期间，发包方要求终止或解除合同的，经双方协商，达成一致书面意见后，签订终止或解除合同协议。因发包方问题造成的合同解除，发包方应向承包方支付已完成工作的设计费用并支付合同总金额30%的违约金。

　　8.1.2发包方应按本合同第七条约定向承包方支付合同价款，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。发包方逾期超过30天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。

　　8.1.3由于发包方提交给承包方的资料、文件不完整、不准确等原因，导致设计结果不符合标准要求或者造成任何损失的，由发包方承担责任。

　　8.2.1合同履行期间，承包方要求终止或解除合同的，经双方协商，达成一致意见后，签订终止或解除合同协议，承包方退还全部已经收取的设计费并承担30%的违约责任。

　　8.2.2由于承包方自身原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每逾期一天，应减收合同价款的千分之二，作为逾期违约金。

　　8.2.3承包方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人过错造成工程质量事故损失，承包方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。导致非常严重损失的，根据损失的程度和承包方责任大小向发包方依法支付赔偿金。

　　9.1发包方提供给设计人的图纸、发包方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包方，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的另外的事项。未经发包方书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

　　9.2设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的另外的事项。未经设计人书面同意，发包方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

　　9.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包方提供的基础资料导致侵权的，由发包方承担责任。

　　9.4合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

　　9.5设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

　　双方均应保护对方的知识产权及商业机密，未经对方同意，任何一方均不得擅自修改、复制或向第三人转让对方的资料及文件，或将对方的资料及文件用于本合同项目外的其他用途。如发生以上情况，给对方造成损失的，泄密一方应当承担对应的赔偿责任。

　　因本合同产生的任何争议，发包方与承包方应及时协商解决。如双方无法协商解决，任何一方均有权向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　12.1本工程建设项目中，承包方不得指定施工所用材料、设备的生产厂或供货商。发包方需要承包方配合施工所需要的材料、设备的加工订货时，所需费用由发包方承担。

　　12.2若发包方委托承包方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。因此产生的费用由发包方支付。

　　12.4合同履行过程中，双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.5双方一致确认，本合同正文尾部载明地址等联系方式为双方的有效联系方式。任何一方的前述信息发生明显的变化时，均应在变化后七日内以书面方式告知对方。否则对方在接到通知之前，按照旧的信息作出的通知或履行其他义务的视为有效，一切不利后果应由过错方自行承担。

　　12.6本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　12.7除本合同已有约定外，任何一方均不得擅自变更或解除本合同。如确需变更或解除本合同，应经双方协商一致并达成书面协议。

　　12.8本合同自双方签字盖章后生效，合同约定全部义务履行完毕后终止。本合同一式4份，甲乙双方各执2份，每份均具有同等法律效力。

　　特斯拉一季度净收入锐减71%！马斯克：将“大幅”减少政府工作，支持降低关税（央视新闻）

　　经中央批准，国家监委对甘肃省政府原副省长赵金云严重职务违法问题进行了立案调查。经查，赵金云无视中央八项规定精神，接受可能会影响公正行使公权力的宴请;

　　△美国加州州长纽森（资料图）美国人口和经济规模第一大州加利福尼亚州州长纽森当地时间16日宣布就关税问题起诉特朗普政府。他批评特朗普政府滥用关税政策的行为“违法”，给美国经济导致非常严重混乱和破坏。加州成为全美第一个就关税问题起诉特朗普政府的州。

　　浙江宁波慈溪是我国三大家电生产基地之一，其中出口美国的占比约16%。慈溪一家家电企业负责人和记者说，他们跟美国客户签署协议时，对方支付了30%的定金；而同规格洗衣机、冰箱的零部件通用性很强，能达到70%。因此，即便美国客户违约，他们也可将产品重新翻包后再次销售。

　　美国以关税手段胁迫其他几个国家限制对华经贸合作？商务部回应: 绥靖换不来和平，若任何一方牺牲中方利益达成交易，将坚决对等反制

　　男子坐地铁嫌邻座衣服脏，多次辱骂对方，“跟要饭似的”，旁边乘客看不下去：我愿意和他挨着！警方通报：已依法行政拘留。

　　美国以关税手段胁迫其他几个国家限制对华经贸合作 商务部：国际贸易一旦回归弱肉强食的“丛林法则” 所有国家都会沦为受害者 中方愿与各方加强团结协调 携手应对

　　“女子被前男友泼汽油烧伤致残案”庭审结束，被告道歉：如不被判死刑，出狱后将继续赔偿

　　4月22日上午，备受广大网友关注的“女子被前男友泼汽油烧伤致残案”在湖北恩施中级人民法院二审开庭，此前被告人覃某某一审以故意杀人罪被判有期徒刑12年，后续被害人向检察院申请抗诉成功，被告人也提起上诉。

　　会议审议通过刘国梁辞去中国乒协主席职务，选举王励勤为新任主席，高元义、马龙为副主席，完成届中领导班子调整。

　　上海浦东警方经过精心侦办，近日成功破获一起系列盗窃案，抓获嫌疑人7名。盗窃团伙分工协作，在迪士尼小镇商店内疯狂作案，大量盗窃玩具，涉案金额达50余万元。

　　美国特朗普政府以所谓“让制造业回流美国”为名大打关税战，引发美国内外普遍批评。几次三番对关税政策的“朝令夕改”更是让美国农业界、商界、工业界、政界甚至包括电影行业在内的文艺界感到混乱和恐慌。